Договор

Мы всегда рады ответить на Ваши вопросы. 
Позвонив нам по телефону, Вы всегда можете получить полную и качественную консультацию

со стороны наших технических специалистов, что поможет Вам сделать правильный выбор.


 8 (953) 318-79-18


Пример Договора по которому Мы работаем с Заказчиком



ДОГОВОР


на ремонт квартиры, _________________________________________


г. Калуга «____»___________________  20__ г.



Гр. _______________________________________________________ , паспорт: серия __________________ , №_________________ , выданный__________________________________________________ , проживающий по адресу:_____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Петров Дмитрий Викторович мастер, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА


1.1. Заказчик поручает, а "Мастер"принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу:______________________________________________________________ 


2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ


2.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет ____________ рублей 00 копеек.


2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.


2.3. Сроки выполнения работ составляют  с момента начала работ на объекте: с ____________________ по _______________________.


В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.


2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.


2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на ______%, и обоснования Подрядчикомувеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.


2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


3.1. Обязанности Заказчика:


3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить "Мастеру" работы согласно смете и материалы согласно перечню.


3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.


3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.


3.1.4. В срок не позднее ______ дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.


3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.


3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.


3.1.7. Возможность отключения электроснабжения.


3.1.8. Совместно с представителем "Мастера" подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.


3.2. Обязанности Исполнителя:


3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее ___ дней с момента получения авансового платежа Заказчика.


3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.


3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. Калуга.


3.2.4. По окончании работ, в течение  дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.


3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.


3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения № 2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.


4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ


4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает "Мастеру"авансовый платеж в размере _____ %  с учетом транспортных расходов. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.


4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ обеими сторонами. 


4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, после подписания акта.


4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы "Исполнитель" обязан устранить недостатки и дефекты, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки.


5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА


5.1. Гарантии качества работы Исполнителя, предусмотренные действующим на момент заключения Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Мастером и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.


5.2. Мастер гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.


5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Мастером в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается –  с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Мастером работ.


5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п. 5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Мастером своих обязательств по настоящему Договору, "Мастер" обязан устранить такие недостатки в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.


6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН


6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.


6.2. Исполнитель несет полную ответственность, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.


6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Исполнитель уплачивает штрафные санкции в размере ____ % от стоимости незаконченных работ, но не более ____ % от сметной стоимости Договора. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере ____ % от стоимости неоплаченных работ, но не более _____% от сметной стоимости Договора.


7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА


7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.


7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.


7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение  дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.


7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении  подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.


8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ


8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. .


8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.


9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА


9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.


9.2. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ, отказ Заказчиком финансирование за оказанной услуги по надлежащей смете, настоящему Договору по причинам, не зависящим от Мастера.


9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.


9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства  "Выполненных" работ по смете Договора "Исполнителя".


10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ


10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.


10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.


10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.


10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.


10.5. Выходные: В празднечные дни РФ.  И воскресенье. Не входят в сроки выполнения "Услуги" п.п 2.3.


10.6. Рабочие часы с 9.00ч. - 18.00ч. Понедельник - Субота.



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН


Заказчик


Регистрация:


Почтовый адрес:


Паспорт серия____________номер___________выдан____________________________________


Телефон: 


Подрядчик


г. Калуга, ул. Карла Либкнехта дом №10.


Компания "МастерА"


12. ПОДПИСИ СТОРОН


Заказчик _________________


Исполнитель _________________




ЗВОНИТЕ, МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ  8 (953) 318-79-18


Задайте свой вопрос